Появились вопросы?
оставьте заявку на консультацию

Наш менеджер свяжется с Вами
в течении 15 минут и уточнит детали

x
Запрос отправлен

Ваш запрос отправлен.Наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время!


Верховный суд о сроках исполнения обязательств

Верховный Суд Российской Федерации изложил в определении от 15.10.2019 г. № 305-ЭС19-12786 по делу № А40-236034/2018 мнение по вопросу установления срока исполнения поставщиками (подрядчиками, исполнителями) обязательств по контракту и правомерности учета периода приемки заказчиком для начисления пени.
 
Определением установлено:
 
1. Момент поставки товара, окончания выполнения работ, оказания услуг не может определяться датой утверждения заказчиком акта приемки, поскольку это ограничивает права поставщика.
 
2. В соответствии с пунктом 1 статьи 708 Гражданского кодекса РФ (далее — ГК РФ) в контракте указываются начальные и конечные сроки поставки товара, выполнения работ, оказания услуг.
 
3. Согласно пункту 1 статьи 720 ГК РФ срок поставки товара, выполнения работ, оказания услуг необходимо отличать от срока приемки, который является самостоятельным и может быть установлен в контракте.
 
4. При расчете заказчиком пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, не подлежат включению дни, потребовавшиеся заказчику для приемки. Данная позиция Верховного Суда Российской Федерации взята за основу Арбитражным судом Московского округа по делу № А40-55102/2020, по которому государственному заказчику было отказано в удовлетворении иска о взыскании суммы начисленной неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту (постановление от 12.03.2021 № Ф05-1199/2021).